工程监理部河南省建设工程工程量清单计价实施细则word范本

　 河南省建 设 工程工程量清单计价实施细则

　( ( 试行) )

　第一章

　总

　则

　第一条 为了规范我省建设工程工程量计价行为,统一建设工程工程量清单的编制和计价方法,合理确定工程造价,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《河南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003，以下简称《规范》)，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部第107号令)等有关法规和规章，结合我省具体情况制定本实施细则(以下简称“本细则”)。

　第二条 本细则所称工程量清单计价是指建设工程在施工发包与承包计价活动中，招标人按《规范》规定格式提供拟建工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目和相应数量的明细清单，作为招标文件的组成部分，由投标人自主报价的一种计价行为。

　第三条

　 本细则所称建设工程指建筑工程、装饰装修工程、安装工程、园林绿化工程和城市市政基础设施工程。

　―

　3 ―

　 第四条

　凡在本省范围内，全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本细则。使用其他资金的建设工程是否采用工程量清单计价，由招标人自行确定，若采用工程量清单计价的可参照本细则执行。

　 第五条

　凡实行工程量清单计价招标的工程，可按有关规定采用投标人投标担保、发包人支付担保、承包人履约担保、预付款担保及工程维修担保等保证合同能有效履行的经济担保措施。具体担保方式应在招标文件和合同中明确。

　第六条

　河南省建设厅负责全省建设工程工程量清单计价活动的管理，河南省发展和改革委员会监督工程量清单计价活动的执行，日常工作由河南省建筑工程标准定额站负责。

　第二章

　工程量清单编制

　第七条

　工程量清单是建设工程招标文件的组成部分，应包括由投标人完成工程施工的全部项目，是各投标人投标报价的基础。工程量清单是签订合同、调整工程量、支付工程进度款和竣工结算的依据。

　第八条

　工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、或受其委托具有相应资质的中介机构进行编制。

　 第九条

　工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其它项目清单组成。

　－

　4 －

　 招标人应按本细则规定的统一格式提供工程量清单。

　第十条

　分部分项工程量清单应根据《规范》中的附录A、B、C、D、E 规定的统一项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则，以及招标文件、施工设计图纸、施工现场条件进行编制。附录A、B、C、D、E未包括的项目，编制人可以补充列项，但要加以特别说明 第十一条

　项目编码采用十二位数字表示。一至九位为《规范》规定的全国统一编码；十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称由编制人自行设置，但应从001起顺序编码。

　第十二条

　分部分项工程量清单的项目名称应按《规范》附录A、B、C、D、E 中的项目名称与项目特征并结合拟建工程的实际具体化。项目特征及工程内容应结合工程实际进行描述。

　第十三条

　分部分项工程量清单计量单位应按《规范》附录A、B、C、D、E 规定的计量单位确定。《规范》中个别计量单位并非一种时，应结合工程情况确定一种，不得出现有选择的计量单位。

　第十四条

　工程数量应按《规范》附录A、B、C、D、E中规定的工程量计算规则计算。

　第十五条

　工程数量的有效位数以“吨”为单位时，应保留小数后三位，第四位四舍五入；以“立方米”、“平方米”、“米”为单位时，应保留小数点后二位，第三位四舍五入：以“个”、“项”为单位时，应取整数。

　－

　5 －

　 第十六条

　措施项目清单包括施工期间需要发生的施工技术措施和施工组织措施等项目。

　第十七条

　措施项目清单，招标人应根据拟建工程的具体情况，参照《规范》中表“3．3．1”列项。表“3．3．1”未列的项目，招标人可根据实际情况作相应补充。补充项目应列在清单项目最后，并以“补”字在“序号”栏中标出。

　第十八条

　措施项目清单，招标人只列出项目，由投标人自主填列数量及价格。

　第十九条

　其它项目清单分为招标人、投标人两部分。招标人部分包括预留金、招标人拟供材料购置费。投标人部分包括总承包服务费、零星工作项目费。

　第二十条

　其它项目清单中招标人部分由招标人确定，投标人按招标人确定的项目及金额列表并不得改动。招标人拟供材料购置费由招标人按计划采购材料的品种、数量和价格进行估算；分部分项工程量清单项目综合单价的构成中，不包括招标人拟供材料的价款，但包括该材料费应计取的管理费和利润。

　第二十一条

　其它项目清单中投标人部分由招标人根据拟建工程的具体情况列出项目。总承包服务费由招标人提出要求，投标人自主确定。零星工作项目表招标人要详细列出人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量。

　第二十二条

　编制其它项目清单，如出现本细则第十九条中未包括的项目，招标人可作补充。补充项目应列在清单项目最后， －

　6 －

　 并以“补”字在序号栏中列出。

　第二十三条

　编制工程量清单时，如需列出“暂定金额”项目，则应将其列入相应项目清单中并注明“暂定金额”。“暂定金额”由招标人列出，并在工程量清单中做出说明，同时在合同条款中明确其结算方式。

　“暂定金额”指某些工程项目暂不具备计量条件或不确定是否发生时，由招标人列出的暂定金额。

　第三章

　工程量清单计价

　第二十四条

　实行工程量清单计价招标投标的建设工程，其招标标底、投标报价的编制、合同价款确定与调整、工程结算应按本细则执行。

　第二十五条

　工程量清单计价应包括按招标文件及技术规范、设计图纸等规定，实施和完成合同工程所需的人工、材料、材料检验试验、机械、措施、检验试验、规费、管理、保险、利润、税金等全部费用，以及合同文件规定的应由承包人承担的所有责任、义务和一定的风险。这些费用应含在分部分项工程费，措施项目费、其他项目费和规费、税金等组成部分中。

　第二十六条 投标人应按本细则规定的统一格式进行工程量清单计价。工程量清单中的每一个项目均需填入单价或合价；有些项目数量虽未列出而要求填入金额者，投标人应按要求将金额

　－

　7 －

　 填入。对于没有填入单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的别的项目的单价或合价中，投标人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目，并不得向招标人索要此项的工程款。

　第二十七条

　工程量清单应采用综合单价计价。综合单价是指完成工程量清单项目的单位综合费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润和一定的风险费。各项费用包括的内容可参照建设部、财政部颁发的《建筑安装工程费用项目组成》的有关规定(建标『2003』206号)。

　第二十八条

　分部分项工程量清单的综合单价按清单规定的计量单位和相应的工作内容，根据本细则第二十七条所述的综合单价组成，结合招标文件的规定确定。

　第二十九条

　措施项目清单的单价或金额，应根据拟建工程的施工方案或施工组织设计，参照本细则第二十七条所述的综合单价组成及内容确定。

　 第三十条

　其他项目清单中，招标人部分可按招标人在招标文件中提出的估算额确定。投标人部分应根据招标文件规定的内容确定。

　 第三十一条

　 规费是指政府和有关部门规定必须缴纳的费用，无论是标底价、投标报价、合同价、结算价，都应按河南省建设工程计价依据和计价办法的相关规定足额计算，列入工程造 价。

　－

　8 －

　 第三十二条

　 税金是指国家税法规定的营业税、城市建设维护税、教育费附加等，应按相关的规定计算，列入工程造价。

　第三十三条

　招标人可采用有标底招标或无标底招标，执行工程量清单报价，标底仅作为评标参考，招标文件中不宜规定将标底作为中标或废标的决定性条件。

　 第三十四条

　招标工程标底是招标人为完成招标工程项目全部工作内容所需费用的期望值。招标人设有标底的，标底编制依据为：①本细则和招标文件、合同条件的有关规定；②工程量清单； ○ 3 国家技术标准和施工规范；④施工设计图纸；⑤河南省建设工程计价依据及其计价办法；⑥施工现场条件和合理的施工组织设计或方案；⑦工程造价管理机构发布的人工、材料、机械市场价格信息，价格管理部门发布的有关产品价格信息。

　标底由具有编制招标文件能力的招标人或其委托的具有相应资质的中介机构进行编制。

　 第三十五条

　投标报价是由投标人计算的完成招标文件规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。

　第三十六条

　投标人编制的投标报价的依据：①本细则和招标文件、合同条件的有关规定；②工程量清单； ○ 3 国家技术标准和施工规范；④施工设计图纸；⑤自行确定的施工组织设计或方案；⑥本企业定额或参考河南省建设工程计价依据及其计价办法、市场价格信息；⑦企业的技术与管理水平等。投标人依据上述条件结合市场竞争情况自主报价，但投标报价不得低于本企业成本。

　－

　9 －

　 第四章

　合同价与竣工结算

　 第三十七条

　建设工程的发承包双方应根据中标价签订合同，并不得另行订立背离该合同实质内容的其他协议。

　第三十八条

　招标人提供的分部分项工程量清单中所列的工程量与实际完成量不符时，承包人应按“规范”附录规定的工程量计算规则，以设计图纸、技术规范为依据核实工程量，经监理工程师确认后，按工程量清单的单价、或合同中双方商定的单价或合价计算支付金额。

　第三十九条

　工程量清单的工程数量有误或由于设计变更引起工程量增减，除合同另有约定外，增减幅度在15％及其以内的，按原综合单价结算；增减幅度在15％以外的，应允许调整原综合单价，具体调整方法应在招标文件或合同中明确。

　 第四十条

　措施项目费应根据工程进度按比例支付，或措施项目完成后一次支付，支付方式应在合同中明确。

　 第四十一条

　工程量清单中标明的暂定金额，应由监理工程师按合同条款的有关规定，结合工程具体情况，报招标人批准后使用。报价中包括暂定金额是表明投标人对这些暂定项目有责任承担合同义务。

　 第四十二条

　发承包双方应在合同中明确下列约定：预付工程款的数额及时间；支付进度款的方法及时间；工程施工中造价 －

　10 －

　 的调整、索赔及支付；承担风险的范围及幅度、超出风险范围和幅度的调整办法；工程结算时限等。

　第四十三条

　工程结算由承包人编制，发包人负责审查。工程结算的时间及结算价款的支付应按国家有关规定在合同中明确约定。

　 第四十四条

　发包人未能按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误或承包人经济损失，承包人应以书面形式向发包人索赔。

　第四十五条

　承包人未能按合同约定履行义务或发生错误，给发包人造成经济损失的，发包人应以书面形式向承包人索赔。

　第四十六条

　一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，具有索赔事件发生时的有效证据。

　第五章

　附

　则

　 第四十七条

　凡采用本细则招标的建设工程，应按《河南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《工程建设项目施工招标投标办法》(国家计委、建设部等 7 部委 30 号令)、《评标委员会和评标办法暂行规定》(国家计委、建设部等 7 部委 12 号令)中相关规定进行评标定标，并应在招标文件中明确。

　第四十八条

　招标人编制的招标文件和合同文本的相关内容应符合本细则的有关规定。

　－

　11 －

　 第四十九条

　工程计价中发生的争议，由承包人与发包人根据本办法和建设行政主管部门的有关规定协商解决。协商不成的，可向工程项目所在地工程造价管理机构申请调解处理，仍有争议的可提请仲裁委仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

　第五十条

　本细则由河南省建筑工程标准定额站负责解释。

　 第五十一条

　本细则自二〇〇四年十月一日起执行。

　 ―

　12 ―

　工程量清单格式

　（招标人填写）

　__________________________________________________工程

　 工

　程

　量

　清

　单

　招

　 标

　 人：

　________________ (单位盖章)

　 法定代表人：

　或委托代理人：

　________________ (签字或盖章)

　 中 介 机 构：

　________________ (单位盖章)

　 法定代表人：

　或委托代理人：

　________________ (签字或盖章)

　 造价工程师 及

　注册证号：________________ (签字并加盖执业专用章)

　编

　制 时 间：________________

　 －

　14 －

　 知 填 表 须 知

　l、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

　2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

　3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

　4、每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

　5、金额(价格)均应以________________ 币表示。

　6、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

　－

　15 －

　总

　说

　明

　工程名称：

　第

　页

　共

　页

　 － 16 －

　 分部分项工程量清单

　工程部分：

　 第

　页

　共

　页 序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

　－ 17 －

　 措施项目清单

　工程名称：

　第

　页

　共

　页 序号 项目名称

　－

　18 －

　 其他项目清单

　工程部分：

　 第

　页

　共

　页 序号 项目名称 1 招标人部分 2 投标人部分

　 －

　19 －

　 零星工作项目清单

　工程部分：

　第

　页

　共

　页 序号 名称 计量单位 数

　量 1 人工

　 2 材料

　 3 机械

　―

　20 ―

　 业主拟供材料及设备价格清单

　工程部分：

　 第

　页

　共

　页 序号 材料名称 规格、型号 单位 数量 单价（元）

　合价（元）

　―

　21 ―

　 式 工 程 量 清 单 计 价 格 式

　）

　（ 投 标 人 填 写 ）

　_____________________________________________________工程

　工程量清单报价表

　 投

　标

　人：__________________ (单位盖章)

　法 定 代 表 人：

　或

　委托代理人：__________________ (签字或盖章)

　造 价 工 程 师 及

　注册证号：__________________

　(签字并加盖执业专用章)

　 编

　制

　时

　间：__________________

　―

　24 ―

　 工 程 量 清 单 投 标 报 价 说 明

　 1、本报价依据本工程投标须知和招标文件的有关条款进行编制。

　2、投标报价汇总表中的价格为完成该工程项目的成本、措施费、规费、利润、税金、一定的风险费等全部费用。

　3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括《建设工程量清单计价规范》表3．3．1内容、投标人编制的施工组织设计所采用方案的全部费用。

　4、本报价的币种为 ___________。

　―

　25 ―

　 投 投

　标 标

　总 总

　价 价

　 建 设 单 位：__________________________

　工 程 名 称：__________________________

　投标总价(小写)：_____________________________

　(大写)：_____________________________

　投

　 标

　人：__________________________ (单位盖章)

　法定代表人：

　或委托代理人：_________________________ (签字或盖章)

　编制时间：_____________________________

　―

　26 ―

　工程项目总价表

　 工程名称：

　 第

　页

　共

　页 序号 单项工程名称 金额（元）

　 合计

　 ―

　27 ―

　 单项工程费汇总表

　工程名称：

　序号 单位工程名称 金额（元）

　其中 分部分项工程量清单项目费 措施项目费 其他项目费 规费 税金 1 2 3 4 5 6

　土建工程 给排水工程 电气工程 暖通工程

　合 计

　 ―

　28

　―

　 单位工程费汇总表

　工程名称：

　 第

　页

　共

　页 序号 单项工程名称 金额（元）

　1 2 3 4 5

　分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费〔(1+2+3)取费基数×规定费率〕税金〔(1+2+3+4) ×规定费率〕

　 合

　计

　― 29 ―

　 分布分项工程量清单计价表

　工程名称：

　 第

　页

　共

　页 序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 金额（元）

　综合计价 合价

　 本页合计

　合

　计

　― 30 ―

　 措施项目清单计价表

　工程部分：

　第

　页

　共

　页 序号 单项名称 金额（元）

　 合

　计

　－ 31 －

　 其他项目清单计价表

　工程名称：

　第

　页

　共

　页 序号 项目名称 金额（元）

　1 招标人部分

　 小计

　2 投标人部分

　 小计

　 合计

　―

　32 ―

　 零星工作项目计价表

　工程名称：

　第

　页

　共

　页 序号 名称 计量单位 数量 金额（元）

　综合单价 合价 1 人工

　小计

　 2 材料

　小计

　 3 机械

　小计

　合计

　 ― 33 ―

　 分部分项工程量清单综合单价分析表

　 工程名称：

　第

　页

　共

　页 序号 项目编码 项目名称 工程内容 综合单价组成 综合单价 人工费 材料费 机械使用费 管理费 利润

　 ― 34 ―

　 措施项目费分析表

　 工程名称：

　第

　页

　共

　页 序号 项目名称 单位 数量 综合单价组成 小计 人工费 材料费 机械 使用费 管理费 利润

　 合计

　 ― 35 ―

　 主要材料价格表及费用

　 工程名称：

　 第

　页

　共

　页 序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价 (元) 合价 (元)

　― 36 ―

　 主题词 ：

　城乡建设

　工程

　计价 Δ

　细则

　通知

　抄送：省政府、建设部、国家发改委

　河南省建设厅

　 2004年9月17日印发

　 一、 安全生产 监理 依据

　依据《中华人民共和国安全生产法》、水利部《水利工程建设生产管理规定》、xxx 政府有关规定和安全技术规程，xxx 工程发包人与监理人签订的监理合同和安全生产责任书。

　二、监理 职责 及监理目标

　1 1 、安全生 产监 理 职责

　Xxx 监理部负责克孜尔水库除险加固工程施工现场的安全生产监督管理工作，参与协调和处理施工过程中急需解决的安全问题，并监督承包人落实必要的安全施工技术措施；当承包人安全生产严重失控时，建议发包人下令进行停工整改；协助对各类安全事故的调查处理工作，定期向发包人报告安全生产情况；督促承包人落实安全生产组织保证体系，建立健全安全生产责任制；审查施工方案及安全技术措施；督促承包人对施工人员进行安全生产教育，检查并督促承包人按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部工程或各工序、关键部位的安全防护措施；定期或不定期的组织安全综合检查，提出处理意见并限期整改；发现违章作业的要责令其停止作业，发现安全隐患下发监理通知责令其整改。

　2 2 、安全生 产监 理目 标

　Xxx 的安全生产监理目标是：“四无一杜绝一创建”。“四无” 即无工伤死亡事故，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪涝灾害事故；“一杜绝”即杜绝重伤事故；“一创建”即创建安全文明工程，在施工中应贯彻执行“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的安全管理目标。

　三、 监理安全生产监督 控制 体系

　Xxx 工程成立了以发包人为组长，总监为副组长、发包人各职能

　 部门和各参建单位项目经理为成员的安全生产领导小组，负责安全生产工作的领导、监督与协调。

　在监理机极内部建立以总监理工程师为第一责任人、副总监理工程师监督协调和现场部长分管三级安全生产监督管理体系，实行全方位、全过程的安全监督管理机制。

　监理机极安全生产监理组织控制体系见下图。

　四 、 工程 施工 过程 安全监理

　Xxx 工程监理部组织人员依据安全生产法律、法规、建设行政主管部门有关安全生产的规章和标准编写了《安全施工监理实施细则》，为现场监理工程师进行全过程安全施工管理提供了指导意义。

　在工程开工前，依据施工合同文件及主体工程监理合同文件对承包人安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、项目安全生产监理负责人 （总监）

　现场部 现场安全生产监理负责人 （部长）

　标段安全生产监理人员 （协助部长）

　现场安全生产监理负责人 （部长）

　横向联系 横向联系 协助 协助 标段安全生产监理人员 （协助部长）

　安全生 产监 理 组织 控制体系 项目安全生产监督协调 （副总监）

　 安全度汛措施等进行审批，并监督检查实施情况。督促承包人向发包人、监理机极上报相关安全生产的文件；每个分部工程开工前新增加了承包人对施工人员进行安全技术交底内容，针对施工项目不同，侧重点不同，并做好记录，最后与会人员签名，否则不予受理，真正使承包人的操作人员明确安全要点，把安全措施落实在生产第一线；根据承包人上报的分部开工程开工申请，经检查并具备开工条件后，监理机极依据合同及时进行审批，最后由总监签发分部工程开工令并报发包人备查，从源头上把好安全关。以严谨的科学态度、扎实的工作作风为安全生产保驾护航，为工程施工质量和进度提供可靠保障。

　施工过程中，严格执行国家现行有关安全生产的法律、法规，水利行业行政主管部门有关安全生产的规章和标准。要求承包人贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在施工过程中应确保安全保证体系正常运转，全面落实各项安全管理制度、安全生产责任制、安全生产技术措施及安全防护措施，认真执行各项安全技术操作规程，确保人员、机械设备及工程安全。特别是对特殊工种（电工、焊工、起重工、起重指挥和各种车辆驾驶员）持证上岗情况，承包人向监理机极报审后，现场监理依据合同逐一核查落实，经复核无误后方可上岗。

　在每周二由监理机极主持召开的工程例会上,针对本周的施工项目不同，依据合同要求各承包人施工现场采取相应的安全措施，及时消除存在的安全隐患。在每周五的监理例会上，我部将安全控制作为专题进行讨论，总结上周安全生产情况，布置下周的安全控制要点，要求现场监理人员在监督实施过程中认真执行安全检查制度，对检查中发现的问题，限期整改和验收；同时监理人员之间相互交流取长补短共同提高安全控制能力。

　按照 xxx 工程建设管理项目处的统一部署，每月 20 日由 xxx 管理项目处组织，监理部主持，项目管理处有关负责人以及各标段项目部主要负责人组成安全文明生产检查小组，对各承包人的施工作业区

　 进行了安全检查，对检查中发现的问题提出了整改期限，且要求各承包人检查评比后将安全生产情况报送监理机极和发包人。根据季节的变化、施工项目的不同，在每次检查评比时侧重点亦不相同，杜绝安全检查走形式走过场，把安全生产监督形成长效机制，常抓不懈。

　截止目前共进行安全生产检查 x 次，评比 x 次（见附件）；监理机极已向发包人提交安全生产月报 x 份，安全季报 x 份；向各承包人下发安全生产监理通知 x 份。

　五、监理 效果

　Xxx 工程自 20xx 年 x 月 x 日开工至今已一年有余。监理机极履行了合同职责，监理安全控制做到了三个到位，即“人员到位、要求到位、措施到位”。在发包人的大力支持及参建各方的积枀配合下，工程安全生产处于受控状态，到目前为止，未发生一例安全责任事故。安全生产监理工作得到了发包人及政府部门的认可。

　六、存在的问题及下一步安全生产 监理 工作重点

　1 1 、存在的 问题

　总结近一年来我部的工作，虽然取得了一些的成绩，但仍有不尽人意之处，距发包人的要求还存在一定的差距，还存在以下主要问题：现场文明施工、安全管理与合同约定存在差距，个别施工人员安全意识淡薄，存在侥幸心里，不戴安全帽或戴安全帽不扣帽带，高处作业不系安全带或系安全带又不扣安全绳就进入施工现场、管理人员对安全施工措施监督不力，施工用电线路私拉乱扯、专职安全员不到位或到位责任心不强等不良行为时有发生，施工现场存在不同程度的安全隐患。现场监理在监督上说的多，下的通知多，在落实上监理指出的问题尽管得到了整改，但相同问题又多次重复出现，承包人主动

　 完善、改进措施不力。

　为此我部将针对安全生产监理工作中存在的问题，找原因，查措施，抓落实，要成效，全面提高监理机极为发包人服务的意识。

　2 2 、下一步安全生 产监 理工作重点

　监理机极以合同管理为中心，以安全操作规程为准绳，加强施工现场和生活区的安全文明施工管理，力争达到有效控制工程项目的安全生产目标。根据 20xx 年施工项目施工的重点和难点，监理部主要抓好副坝三个水工建筑物加高施工、防浪墙混凝土工程的高处作业、右坝肩高边坡、主坝坝后坡网格梁混凝土浇筑及六棱预制块铺设高边坡施工作业的安全监督管理。

　（1）在溢洪道、泄洪洞、发电洞三个水工建筑物加高施工及金结安装中，施工脚手架搭设及吊装高度最高在 20m 以上，施工人员高处作业安全控制，是我们监理工作中的重中之重。现场监理人员首要任务是检查、督促承包人按照施工安全技术规程搭设施工脚手架，作好内外安全网防护，走道板的铺设，施工人员的个人防护用品（安全帽、安全绳和安全网等）的配戴，施工安全用电，现场各种安全标识，安全警示牌等的设置；督促承包人现场配备专职安全员。其次任务是检查承包人落实情况，检查是否落实到位，发现安全隐患及时责令整改，利用发监理通知、整改通知，奖罚等手段结合将安全工作落实到位。

　（2）右坝肩加固工程施工现场：监理机极要求现场监理工程师检查、督促承包人做好施工过程中的安全管理工作；要求承包人设置专门的安全警戒人员，发现不安全因素，应及时进行处理；同时要求承包人加强施工人员安全教育，做好各项安全防护，避免发生人身、机械设备及工程安全事故。

　（3）主坝坝后坡网格梁混凝土浇筑及六棱预制块铺设高边坡施工作业，分部工程开工前首先要敦促承包人对施工人员做好安全交底，

　 其次对 1138.6m 马道（宽 2m）行驶的车辆上、下坝路线进行安全控制，防止发生翻车事故，最后对人工搬运混凝土六棱预制块时，应从上至下并与下部施工人员交叉作业，确保施工人员安全。

　（4）重点抓好各承包人的施工用电，如混凝土拌和站、闸门和启闭机安装调试、发电洞闸门和启闭机以及泄洪洞洞闸门和启闭机临时电源、各类配电柜接地等，均作为监理重点控制内容之一。

　安全生产是是永恒的主题，时时刻刻不能放松警惕。我部要认真履行合同职责，控制重点兼顾一般，安全无小事，重在优化人机环境匹配上下功夫，从源头上把好安全关，把各类安全隐患消灭在萌芽状态，以达到安全控制目标的实现。

　Xxx 监理部 XXXX 年五月