关于房屋合同模板10篇

关于房屋合同模板甲方：________________乙方：________________依照《________________》、《建设工程下面是小编为大家整理的关于房屋合同模板10篇,供大家参考。

关于房屋合同模板篇1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依照《________________》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金鑫小区1号楼3单元房屋维修事项协商一致，订立本合同。双方共同遵守、任何一方不得擅自更改或解除。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：________________屋顶防水工程

　　2、工程地点：________________

　　3、工程范围：本工程涵盖________________住宅楼屋顶防水、屋顶铺设外瓦、外墙体漏雨损坏部分修复等工程。

　　4、合同工期：自开工日起____日内完工，因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

　　二、工程服务形式

　　包工、包料、包工期、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、结算方式

　　甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量为基准，甲、乙双方依据乌海市本地相应价格，确定工程总造价为____________元。完工后付____________元。____________日后付剩余的____________元。

　　四、工程质量监督与检查验收

　　乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收，验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时，对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承担逾期责任。

　　五、保修

　　1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期为____年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

　　2、工程保修金为工程款的____%，保修期满后____日内，甲方将保修金的剩余部分无息返还。

　　3、保修期内，如维修工程出现质量问题，乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。

　　4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，维修后的工程如果再出现发霉、渗漏等问题，乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕，并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。

　　六、安全施工

　　乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切_____。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。

　　七、施工责任

　　1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。

　　2、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。

　　3、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通，避免产生纠纷，如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的，由乙方承担责任，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

　　4、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品，不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中，凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的，乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。

　　本合同壹式三份，甲乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不了，由该维修工程所在地人民法院解决。

　　甲方(公章)：_____________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_____________________法定代表人(签字)：_________________

　　________年________月________日 ________年________月________日

关于房屋合同模板篇2

　　本合同双方当事人：

　　发包方（以下简称甲方）：名称：自备有限公司

　　地址： xx市东关45栋2单元202室

　　联系电话：

　　承包方（以下简称乙方）：工程责任人

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：

　　1、工程地点：延安市东关45栋2单元202室

　　2、工程承包方式：包工包料

　　3、工程期限：30天

　　开工日期20xx年01月05日

　　竣工日期20xx年02月05日

　　4 、双方商定，本工程的价款为人民币（大写） __20000.00_元。首付 18000.00第二次付20xx.00元。

　　5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　6、本工程自验收合格双方签字之日起保修半年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

　　7、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

　　8、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

　　9、合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　甲方： 昆明点邦机械设备有限公司

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

关于房屋合同模板篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方本着互利互惠、责任共担的原则，经认真协商达成如下协议共同遵守：

　　一、甲方委托乙方维修的项目：

　　二、工程总金额：（以实际发生决算为准）。

　　三、付款程序：

　　A种—合同生效后，甲方预付给乙方 的工程款，工程进度超半后，第二次预付，在工程竣工验收合格后余款结清（预留工程总价款的5%作为工程质量保证金，半年后付清）。

　　B种—一般工程先施工后付款，本次工程按 方式付款。

　　四、甲、乙双方协商施工时间：

　　五、为维修工程安全顺利的进行，甲方应协助乙方：

　　1、提供必要的水、电等设施及其他方便。

　　2、提供安全场所存放工具和施工材料。

　　六、乙方为甲方的经营和利益出发，施工中做到：

　　1、按甲方安全制度出入施工区。

　　2、作业时间安排不影响甲方正常营业。

　　七、验收标准和方法：参照建筑施工的验收规范予以确定。

　　八、工程验收合格后，甲方应无条件全部付清维修工程价款。

　　九、违约责任：

　　1、在合同有效期内，任意一方未经对方同意不得随意终止合同。

　　2、处罚规定：任意一方因为违约而造成对方的经济损失，必须给予赔偿。

　　十、合同未尽事宜，双方协商后再作补充。

　　十一、该合同一式两分，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效，存档备查。

　　甲方单位：

　　乙方单位：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　日期：

关于房屋合同模板篇4

　　本合同双方当事人：

　　发包方（以下简称甲方）：名称：延安市自备有限公司

　　地址： 延安市东关45栋2单元202室

　　联系电话：

　　承包方（以下简称乙方）：工程责任人 联系电话

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：

　　1、工程地点 延安市东关45栋2单元202室

　　2、工程承包方式：包工包料

　　3、工程期限 30天

　　开工日期20xx年01月05日

　　竣工日期20xx年02月05日

　　4 、双方商定，本工程的价款为人民币（大写） __20000.00_元。首付 18000.00第二次付20xx.00元。

　　5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　6、本工程自验收合格双方签字之日起保修半年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

　　7、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

　　8、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

　　9、合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　甲方： 昆明点邦机械设备有限公司

　　日期：乙方： 日期：

关于房屋合同模板篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方教学楼房屋维修工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》和国家有关规定，签订本合同，具体条款如下：

　　第1条 工程概况

　　1.1工程名称：三号教学楼房屋维修工程

　　1.2工程范围：楼顶漏水严重等。

　　1.3工 期：20__年11月20日至20__年12月5日，工程必须满足业主要求。

　　1.4质量标准：达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。

　　1.5工程款的价格：价格￥=7500.00元，大写：柒万伍仟元整。其他费用不计。（250平方米，单价30元每平方米。）

　　1.6工程施工完毕经双方验收合格后，甲方在一周内一次性支付工程款。

　　第2条 甲方职责

　　2.1甲方应积极支持乙方工作，协助乙方全面履行合同。

　　2.2对乙方分包经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并与甲方签订相关的安全、技术协议。

　　2.3乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的直至终止合同。

　　第3条 乙方职责

　　3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作

　　3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。乙方在承揽期间应根据甲方的要求及时调整生产能力，以满足甲方的工作要求。

　　第4条 争议

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的"人民法院提起诉讼。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。

　　第5条 其他

　　本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

关于房屋合同模板篇6

　　原告(反诉被告)薛，男，19xx年X月29日出生，汉族，住广州市路X号地下。

　　委托代理人王思鲁，广东环球经纬律师事务所律师。

　　委托代理人卢愿光，广东环球经纬律师事务所律师。

　　被告(反诉原告)李，男，19xx年X月16日出生，汉族，住广州市天河区银河桥X号之一。

　　委托代理人王，广东律师事务所律师。

　　原告(反诉被告)薛与被告(反诉原告)李租赁合同纠纷一案，本院于20xx年3月20日受理后，依法由审判员张独任审判，公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)薛委托代理人王思鲁、卢愿光，被告李委托代理人王到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原告(反诉被告)薛诉称，我与被告于20xx年10月22日签订了《房屋租赁合同》，我与被告在合同中约定：被告租给我位于广州市白云区心谊路51-53号首层，建筑面积65平方米(前厅、楼梯间)，首层建筑面积(后座)95平方米及二层1100平方米建筑面积;我租赁该房屋经营小童羊食府;租赁期6年，从20xx年10月18日起至20xx年10月18日;押金相当于2个月租金的数额，租金为45960元/月;我在合同签订时即向被告交付押金91920元;被告应协助我办理临时商业用途并负责费用(正常费用支付)。20xx年1月18日，我与被告在原租赁合同的基础上签订了《补充协议》，约定：在原合同不变的前提下，我新增租首层(后座)建筑面积94平方米;我新增租94平方米，月租金68元/平方米，总计租金为每月6392元，协议押金为12784元。我与被告签订《房屋租赁合同》时，被告已十分清楚我租用该物业的目的是经营小童羊食府，被告已经承诺协助我办理临时商业用途并负责费用(正常费用支付)。被告作为该物业的产权人，为租赁物业办理临时商业用途是被告的义务，而不仅仅是协助义务，如仅是协助义务，被告不必负责费用，双方也不必多此一举在该条款上摁手印。后我要求被告为该物业办理商业用途时，被告却意图以“协助”的字样逃避义务。《房屋租赁合同》及《补充协议》签订后，我积极履行合同义务，分别于20xx年10月22日、20xx年2月5日向被告支付了租赁押金91920元、12784元，押金共计104704元，并支付了20xx年2月至20xx年12月的房屋租金。我为小童羊食府的经营作了一系列的工作，包括物业装修(该装修损失非经过折旧后的评估价值为1157271元)，办理了消防许可证、临时税务登记证、卫生许可证，多次到工商部门办理营业执照，因被告此前拒不协助我办理租赁物业临时商业用途等相关手续，导致上述经营场所无法办理营业执照。我为催促被告履行协助办理临时商业用途的义务，多次与被告商谈，而被告每次要求我交租后却出尔反尔，不协助办理临时商业用途。

关于房屋合同模板篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方商品房在使用期间出现渗雨水现象，经双方协商一致，乙方负责对甲方的房屋进行维修,根据《中华人民共和国合同法》及国家相关规定，同意签定本协议，有以下条款悉共同遵守执行。

　　一、项目内容：甲方委托乙方：

　　二、维修时间：20xx年 月 日－ 月 日

　　三、维修费用及支付方式

　　1.项目维修费用为人民币1500元（壹仟伍佰元整）。

　　2.甲方分期支付乙方维修费用；乙方维修完毕，经甲方认可后支付维修费用的一半，人民币750元（柒佰伍拾元）。

　　3.在维修完毕一年期限后，甲方室内墙面未出现渗水现象，甲方负责将剩余维修费支付给乙方；如果维修后再次出现渗水痕迹时，乙方继续承担维修的责任，由此发生的维修费用乙方负责，维修至室内墙面不再出现渗水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。

　　4.甲方支付费用的同时乙方给甲方开具合法的发票或收据。

　　五、维修要求

　　1.乙方负责全部的维修材料、维修过程中涉及的设备（包括维修人员的防护设备）和组织施工,对于因此出现的任何质量问题乙方负全部责任。

　　2.乙方在维修时不得损坏甲方及涉及的其他住户的外墙窗户及防盗设备设施，如有损坏将负责将损坏部位进行恢复，为之造成的费用损失有乙方负责。

　　3.乙方负责清理施工过程中产生的施工垃圾，并满足小区物业管理要求。

　　4.乙方在维修时，必须执行国家有关安全管理规定，文明施工，维修过

　　程中如造成人身伤害或经济损失事故时由乙方承担全部责任。

　　5.维修必须经凯瑞社区物业管理部门同意认可，维修尽量不影响居民的正常休息。

　　6.本次维修保质期为 年。

　　六、违约责任

　　1.甲方违约时，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　2.乙方违约时，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

　　3.竣工日期比合同规定工期每拖一天，按合同价款的百分之十扣除。

　　七、争议解决方式：如双方发生歧异时，由 物业管理负责人进行调解。

　　八、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　九、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　二○一一年十一月十六日

关于房屋合同模板篇8

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙双方经协商，就以甲方位于_______的房屋抵顶应付给乙方的工程款事宜达成协议如下：

　　第一条：甲方将位于_______5号楼5-a5，建筑面积为66.12㎡商铺一套过户给乙方，用以抵顶工程款数额为198360元（66.12㎡×3000）人民币。

　　第二条：乙方代表于本协议签订之日向甲方出具工程款收据一张，金额为198360元。

　　第三条：工程结算完毕后，乙方立即为甲方办理房屋过户手续，所需要的各项费用由双方按照法律规定各自承担。

　　第四条：本协议书一式两份，双方各执一份，自双方答案盖章后生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　二oxx年九月六日

关于房屋合同模板篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方拟对校园主干道、围墙等进行维修。为了确保用材及施工质量，经双方协商同意签订本合同：

　　一、维修改造项目：

　　1、重建幼儿园围墙。

　　2、维修校园东西两侧南北墙。

　　3、硬化校园主干道。

　　二、施工方式、双方责任：

　　1、施工方式：乙方采取包工包料的方式组织施工,并由乙方负责施工的安全，若发生施工造成的安全事故，责任一律由乙方负责。

　　2、双方责任：

　　①甲方负责为乙方施工过程中提供一定的便利。

　　②甲方有责任按照双方预约监督催促施工质量和时间。

　　③乙方必须严格按照甲方要求把好材料关、加工质量关。

　　④乙方施工完毕应自觉接受甲方验收，据实结算并提供规范票据。

　　⑤乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

　　三、工程质量

　　1、乙方按甲方提供的要求施工，若发现有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。

　　2、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。

　　四、面积、工价：

　　1、幼儿园围墙：重建面积为75平方米，每平方米100元，共计7500元；

　　2、维修加固校园东西两侧南北墙：面积为90平方米，每平方米30元，共计2700元；

　　3、混凝土硬化校园主干道：长40米，宽3.5米，厚0.12米，每平方米70元，计9800元。

　　以上共计20000元。

　　五、合同的生效与终止。

　　1、本合同一式三份，甲乙双方当事人各执一份。

　　2、本合同自签订之日起生效。

　　3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方支付工程款完毕后，该合同自动失效。

　　甲方：

　　乙 方：

关于房屋合同模板篇10

　　甲方（出租方）： 证件类型及编号：

　　乙方（承租方）： 证件类型及编号：

　　根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，乙方承租甲方出租房租的有关事宜达成如下合意：

　　租赁标的的基本情况：

　　1、房屋位置： 租赁用途：

　　2、房屋套型： 建筑面积： 楼层： 其他：

　　3、配套设施：。

　　租期：

　　1、租赁期为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2、租赁届满，甲方有权收回出租房屋及由甲方所配置的家具、家电、乙方应如期完好交还。

　　3、乙方如要求续租，在同等条件下享有优续租权，但必须在本租约届满前 日内向甲方提出书面申请，续租租金双方另行协商。

　　租金及支付方式：

　　1、租金每月为 （即 ）

　　2、租金的支付期限与方式：。

　　3、在本合同有效期内，租金不予调整。

　　押金：

　　乙方向甲方交付 的租赁押金。租赁关系终止时，乙方结清室内水、电、气、网络、电话费、光纤、物业管理等相关费用，并将附件一所诉物品完好（自然磨损除外）的交给乙方后，且乙方无违反合同约定时、甲方无息归还乙方该押金。

　　其他费用：

　　租凭期间，所发生的水、气、光纤、物业管理等费用按房屋内人数平均承担，所产生的电费则由甲、乙双方按户承担。

　　其他:

　　1、乙方入住前，甲方应保证房屋及屋内设施完好。

　　2、乙方在租用期限内，未经甲方同意不得将其承租的房屋转租他人，不得改变房屋结构，并爱护室内一切设备（第一条第3条所述）。

　　3、乙方应与甲方做好公共区域的清洁卫生。。

　　4、乙方入住后、如因乙方原因导致的损坏，乙方应负责修缮并据实赔偿，如因乙方不慎或者使用不当引起的火灾、电、气灾害等非自然灾害所造成的.损失由乙方负责。由于地震、风暴等自然灾害所造成的财产损失，甲乙双方各对自己的财产负责。

　　5、乙方应按本合同规定按时交付租金、押金和各项费用。且必须严格遵守当地公安部门有关管理规定和暂住区域内的各规章制度。

　　6、乙方租用期满，如乙方不需续租、则应在到期日30天前告知甲方。且应允甲方或其代理人带领有意租凭或购买房屋的客人看房。

　　由于乙方原因导致第六条第2至6条不利情况发生，将视为违约。甲方有权终止合同，收回房屋。并且所交租金及押金不退。

　　补充约定：。

　　本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。签字后，同具法律效力。

　　注：该房内水电气底数为：水 吨、电 度、气 方。

　　甲方： 乙方：

　　电话： 电话：

　　签约时间： 签约时间：

　　周记