工程居间合同范本

　工程居间合同范本 工程居间合同范本

　 工程居间合同在我国使用越来越多。工程介绍居间合同是怎样的呢?以下是在为大家整理的工程居间合同范文，感谢您的欣赏。

　工程居间合同范文篇一

　 甲方：

　 乙方：

　 甲方委托乙方为其提供、招揽 工程业务，甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：

　 一、甲方委托乙方，为其单位提供、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。

　 二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方实际与建设方签订工程合同。

　 三、报酬及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价 元/平米以外的部分工程款给付乙方作为报酬;给付方式：建设方每向甲方支付一笔工程款后三日内，甲方即向乙方支付相应的报酬，以此类推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付报酬的日万分之五的滞纳金。

　 四、乙方保证：在未促成甲方与建设方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。

　 五、目前确定乙方为甲方提供的工程为：

　六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。

　 七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。

　 八、乙方保证为甲方提供业务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。

　 九、本合同对甲、乙双方长期有效。

　 十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起诉讼。

　 十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　 双方签字：

　 甲方：

　乙方：

　 年 月 日 工程介绍居间合同范文篇二

　 甲方：

　 乙方：

　 甲方委托乙方为其招揽 项目，甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：

　 一、甲方委托乙方，为其提供、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。

　 二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方在 工程项目

　中标。

　 三、报酬及给付方式：在乙方促成的工程项目全部或部分中标后，甲方承诺将工程项目中标总价款的 %给付乙方作为报酬;给付方式：

　项目全部或部分中标后 日内甲方将工程项目中标总价款的 %一次性支付给乙方。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付报酬的日 分之 的滞纳金。

　 六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。

　 七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。

　 八、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告住所地或被告住所地人民法院提起诉讼。

　 甲方：

　乙方：

　 年 月 日 工程介绍居间合同范文篇三

　 甲方(委托人)：

　 联系地址：

　 乙方(居间人)：

　 联系地址：

　 联系电话：

　 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，

　经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　 一、委托事项

　 乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　 二、乙方的义务

　 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，

　 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。

　 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

　 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第 2 款执行。

　 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间

　人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

　 三、甲方义务

　 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的 1%向乙方承担违约金。共 2 页，当前第 1 页 12

　 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　 1、本项目居间费用为工程施工合同金额的**%。

　 2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付***元整;在正常施工的两个月内，应支付***;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按***%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　 五、居间费用的承担

　 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活

　动费用(或甲方同意承担**差*等**费用)。

　 六、保密事项

　 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　 2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

　 七、合同终止

　 1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　 2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　 八、争议解决方式

　 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　 九、其他事项

　 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　 合同签订地：

　 合同签订日：

　 甲方：(盖章)：

　 法定代表人或委托代理人：

　乙方(盖章)：

　 法定代表人或委托代理人：

　工程居间合同范文篇四

　 委托方(承建方)：

　 委托方(法人)：

　 依据《中华人民共和国合同法》第二十三章居间合同第四百二十四条、第四百二十六条、第四百二四七条之规定，经当事人双方一致同意订立如下合同条款，并共同遵守执行。

　 一、工程概况

　 1、工程名称：

　 2、业主单位：

　 3、工程内容：

　 4、工程价量：

　 二、委托方与业主正式签订工程施工合同(含劳务承包合同，协议书等)之后，委托方同意支付居间人居间费用等，其居间费用按以上工程量总额 提取。居间费所有税费由委托方承担支付，支付方式按工程进度比例走。

　 三、居间人的居间费在委托方与业主方签订工程施工合同当日支付 .后续款支付方式按工程进度拨付比例按季度支付。(先期支付款项在居间费中扣除)

　 四、若居间从中促成委托方与业主方签订合同或协议成立，居间人的任务完成，委托方(承建方)签订施工合同后，在进场过程中，无

　论发生任何事故，如资金问题、安全问题等均与居间人无关。委托方应当按照约定支付其居间费用，如委托方在与相关方签约的前后变更人员或推荐其他人接手该项工程，委托方亦应按其约定履行支付居间费用。

　 五、如委托方不按时或不支付居间费给居间人(受托方)，居间人(受托方)有权直接扣押和处理委托方(承建方)在施工现场所有设备，并且特此合同项人民法院起诉申请支付、委托方(承建方)放弃进行抗辨，另按每日 5‰的费率赔偿。居间人(受托方)也有权委托业主方或总承包方(相关方)在委托方(承建方)承建项目的工程预付款、进度款内代扣给居间人(受托方)。

　 六、本合同与施工合同(含劳务承包合同，协议书等)同时履行，如委托方与总承包方未签订上述工程施工合同(含劳务承包合同、协议书等)，本工程居间合同自然失效。本合同空格内手填写部份与其它部份与打印字体具有同等法律效力。

　 七、居间人只给委托方出据居间费用收条，不出据发票。

　 八、本合同一式四份，委托方、居间人各执二份，经双方负责人、代表签字或盖章生效，居间费用支付完毕后失效。

　 委托方签字(盖章)：

　居间人(受托人)签字：

　 法人代表：

　 签约日期、地点：

　年 月 日共 2 页，当前第 2 页 12